Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Durante a execução de uma obra, a contratada alega atraso...
1
Q4752400
Teclas de Atalhos
Compartilhar
Durante a execução de uma obra, a contratada alega atraso de 12 dias por interferências não previstas em projeto, pleiteando aditivo de prazo. A fiscalização apura que: (i) as interferências afetaram apenas atividades com folga total de 8 dias; (ii) o atraso documentado no diário de obras foi de 12 dias corridos. Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o impacto no caminho crítico, a conclusão tecnicamente adequada é
A
indeferir o pleito, pois interferências não previstas configuram risco ordinário da contratada.
B
conceder prorrogação de 12 dias, correspondente ao atraso total documentado.
C
conceder prorrogação de 4 dias, correspondente ao impacto efetivo sobre o caminho crítico, descontada a folga das atividades afetadas.
D
conceder prorrogação de 8 dias, correspondente à folga total das atividades afetadas.
E
indeferir o pleito, pois a contratada deve absorver qualquer atraso decorrente de interferências.